Договор подряда на кирпичную кладку

Договор бытового подряда

Договор подряда на кирпичную кладку

Ниже приведена самая распространенная форма договора между заказчиком и мастером или бригадой мастеров на кладку печи, установку системы отопления, строительство бани и дома. В договор можно вносить изменения по обоюдному согласию сторон договора.

ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА

«____» ____________________ 201__ года

__________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик » и ___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель»заключили настоящий договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.1.

1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора кладку ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ печи в указанном Заказчиком помещении ______________________________________________, вид отделки ________________________________________________________________________1.2 За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Исполнителю денежное вознаграждение в размере:1.2.1 За кладку печи ____________________________________________________рублей (в руки);1.2.2 За выполнение подготовительных работ _______________________________рублей (в руки);

1.3 Размеры печи, мощность печи, тип печи, её функциональное назначение и вид отделки согласованы с Заказчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

2.1 Предоставляет Исполнителю фронт работ, фундамент под печь, все необходимые для строительства печи материалы, приспособления, (вёдра, лопаты, бочки и т.п.) и обеспечивает энергоснабжение строительства, необходимые для надлежащего исполнения условий договора.2.

2 Выполняет своевременно подготовительные работы.2.3 В течении одного дня, после извещения Исполнителя о готовности печи, обязан принять результат работы, при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.2.4 Оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.2.

5 Ежедневно проверяет ход и качество работ, не вмешиваясь в его деятельность, а при обнаружении недостатков в работе, доводит их до Исполнителя. Не допускает нахождение на объекте во время строительства печи посторонних людей, а также своих знакомых и родственников и их вмешательство в работу печника.2.

6 Провести сушку печи по правилам указанным Исполнителем.2.7 Выполнять «Требования, предъявляемые при эксплуатации печей и аппаратов, работающих на твёрдом топливе».
2.8 Не допускает эксплуатировать печь во время строительства, когда действует коллективная безответственность.

В случае нарушения этого, заказчик лишается гарантии. То же самое при смене собственника.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1 Обязуется приступить к работе не позднее 2-х дней с момента выполнения Заказчиком пунктов 2.1 и 2.2 настоящего договора.3.2 Исполнитель не выполняет работы по заделке отверстий перекрытий и крыши, металлические оголовки. Не выполняет разделки между перегородками и печью.

Они могут быть выполнены за отдельную плату после выполнения перегородок.3.3 Выполнить работу качественно и в соответствии с заданием Заказчика.3.4 Срок выполнения работ не оговаривается.

3.

5 Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе печи в течение одного года с даты подписания договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1 Заказчик производит расчёт с Исполнителем по частям по мере выполнения работы, и окончательный расчет по факту выполнения работ в 2-дневный срок после сдачи работ. По договорённости сторон, может быть выдан аванс.4.

2 Если заказчик не оплачивает очередную часть выполненной работы, исполнитель вправе приостановить строительство печи на данном объекте, и возобновить работу в удобное исполнителю время, после того, как заказчик заплатит исполнителю зарплату за очередную часть выполненной работы.4.

3 Если заказчик не соблюдает порядок расчетов с исполнителем, расчеты производятся авансовым порядком.

4.4 За работу по пункту 1.2.2 расчёт производится перед началом производства работ, с уточнением её стоимости при окончательном расчёте.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1 В случае некачественного исполнения работы Исполнитель выполняет работы по переделке печи за свой счет.5.2 Исполнитель не несёт ответственности за качество приобретённых заводских материалов.
5.3 Исполнитель не несет ответственности за хранение материалов на объекте.

6.ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1 Разногласия между сторонами решаются путем переговоров между сторонами.

6.2 В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём переговоров между сторонами, они подлежат решению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.7.

2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

7.

3 Настоящий договор может быть изменён, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ (ФИО полностью, адрес и паспортные данные)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ (подпись)

ЗАКАЗЧИК (ФИО полностью, адрес и паспортные данные)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ (подпись)

Источник: http://remstroybk.ru/dogovor-bytovogo-podryada

Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания – Договор строительства, строительного подряда

Договор подряда на кирпичную кладку

г. _________________«___»__________ 20__г.

_______________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и _____________________, в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке здания, расположенного по адресу: _______________________, в дальнейшем именуемый “Объект”, а Заказчик обязуется принять результат выполнения работ и выплатить согласованную цену.

2. Объем работ

Объем работ по настоящему договору определяется Техническим заданием по отделочным и монтажным работам, указанным в приложении N 1 к настоящему договору, Техническим заданием по слаботочным системам, указанным в приложении N 2 к настоящему договору и Планировочными чертежами каждого этажа в масштабе ____________, являющимися приложением N 3 к настоящему договору.

3. Сумма договора

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования цен, который является приложением N 4 к настоящему договору, и составляет ________ (_____________) рублей, НДС составляет сумму ________ (_____________) рублей.

3.2. Вышеуказанная стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора.

3.3. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена с подписанием дополнительного Протокола.

4. Срок выполнения работ

4.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой перечисления аванса согласно пункту 5.1. настоящего договора.

4.2. Работы должны быть завершены за _____ месяцев с даты начала работ, т.е. не позднее ______________ 20__ г.

5. Условия платежа

5.1. Заказчик в течение _____ банковских дней с даты подписания настоящего договора производит оплату работ Подрядчика в размере _____% стоимости работ, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.

5.2. Стоимость оборудования и проектирования слаботочных работ оплачиваются Заказчиком отдельно в течение _____ банковских дней с даты получения от Подрядчика счетов на оплату.

5.3. По согласованию сторон Заказчик может производить промежуточную оплату за выполненные Подрядчиком работы.

5.4. Окончательные расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в течение _____ банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

6. Обязательства Сторон

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно пункту 2.1. настоящего договора, качественно и в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь и комплектующие изделия;

6.1.2. согласовать с Заказчиком материалы, марки оборудования и страну изготовителя конкретного оборудования и материалов, необходимые для выполнения работ;

6.1.3. обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта по Акту выполненных работ;

6.1.4. сдать Заказчику Объект после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем осуществлять немедленную эксплуатацию Объекта.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. производить оплату счетов Подрядчика в сроки, установленные настоящим договором;

6.2.2. согласовать в _____ дневный срок с даты представления Подрядчиком образцы материалов для внутренней отделки Объекта;

6.2.3. в _____ дневный срок после получения от Подрядчика извещения о готовности Объекта к сдаче создать комиссию для приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ. В случае необходимости эта комиссия составляет перечень недоделок по выполненным работам.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае невыполнения Подрядчиком надлежащим образом своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик выплачивает штраф в размере _____ % за каждый день просрочки работ, но не более _____ % от стоимости работ по настоящему договору.

7.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате в сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере _____ % за каждый день просрочки соответствующего платежа, но не более _____ % от суммы просроченного платежа.

7.3. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования, закупленных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика.

7.8. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

7.9. Подрядчик несет ответственность за действия своих исполнителей, если он привлек их для выполнения работ по настоящему договору.

8. Качество работы

8.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и нормам (указать ТУ, другие нормы для проведения работ).

8.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, в течение _____ месяцев с даты подписания приемо-сдаточного Акта.

8.3. Претензии по качеству установленного оборудования могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного периода, установленного для оборудования.

9. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком

9.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

9.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

9.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9.4.

В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Стороной своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой соответствующей страны или другим компетентным органом или организацией.

В вышеуказанных случаях срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более _____ месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

11. Особые условия

11.1. Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору.

11.2. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени. Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц.

12. Порядок разрешения споров

Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряют силу.

14. Уведомления

Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

15.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

15.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны, и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу

15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

  • Приложение N 1 на _____ листах;
  • Приложение N 2 на _____ листах;
  • Приложение N 3 на _____ листах;
  • Приложение N 4 на _____ листах.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты

Заказчик________________________________М. П.Подрядчик________________________________М. П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор на ремонтные работы

Договор подряда на кирпичную кладку
на ремонтно-строительные работы

г.

«» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.

1.4. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей.

1.5. Стоимость работ по настоящему договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с Приложением №1 настоящего договора и составляет рублей.

1.6. Стоимость общестроительных материалов (согласно рассчитанной их стоимости), транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей.

1.7. Стоимость работ может уточняется по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов о приемке выполненных работ (приведенных в Приложении №2) и расценкам согласованным в Приложении №1 (смета) к настоящему Договору.

1.8. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:

1.8.1. если Заказчик изменил техническое задание (дизайн-проект) или иную проектно-техническую документацию;

1.8.2. если есть дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей организации или иной эксплуатирующей организации здания;

1.8.3. если возникают дополнительные работы;

1.9. В стоимость настоящего Договора входят только общестроительные материалы, если иное не согласовано в Приложении №1 (смета).

1.10. Все дополнительные строительно-ремонтные работы и услуги, не указанные в Приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно путем 100% предоплаты.

1.11. Расход облицовочных материалов (плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т.п.) на бой и подрезку (в отходы) устанавливается в размере %, а в случае диагональной укладки или укладки «елочкой» – в размере %.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнение работ предполагается в срок с «»2020 года по «»2020 года, при соблюдении обязательств сторон, указанных в п.3 настоящего договора.

2.2. График производства работ (ГПР) приведен в Приложении №3 настоящего договора.

Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора.

2.3. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

2.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ.

2.5. За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.

2.6. За просрочку оплаты по настоящему договору по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.

2.7. Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных «Акта сдачи-приемки результата работ» для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно Приложению №1 настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонту.

3.1.3. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы.

3.1.4. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику.

3.1.5. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту.

Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика.

3.1.6. Своевременно предоставить Подрядчику отделочные «чистовые» материалы, необходимые для проведения ремонта или возложить снабжение материалов на Подрядчика, что должно быть закреплено в Приложении №1 (смета).

В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3.1.7. В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо чистовых (облицовочных) материалов и оборудования (например: краски, фильтров, кранов, плинтусов и т.д.), оплатить Подрядчику стоимость этих материалов и оборудования, а также стоимость доставки и выезд специалиста на строительный рынок или магазин путем 100% предоплаты.

3.1.8. При наличии у Заказчика технического задания или проектно-технической документации, в т.ч. дизайн-проекта, согласовывать с Подрядчиком все изменения и своевременно предоставлять актуализированные версии этой документации Подрядчику и доставлять их на ремонтируемое помещение в печатном виде за подписью Заказчика.

3.1.9. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.1.10. В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в т.ч. при отсутствии материалов Заказчика, финансовых проблемах Заказчика и т.п.

, Заказчик обязуется принять и оплатить в -дневный срок результат работ, дальнейшее возобновление работ должно быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных работ.

Источник: https://xn----7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-podryada/269-dogovor-na-remontnye-raboty.html

Договор на монтажные работы

Договор подряда на кирпичную кладку

Скачать договор

ДОГОВОР № 239

на проведение монтажных работ

«__» ___________ 2016 года

_________________________________________________________________именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и, _____________________________________________________именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сооружению печного комплекса, согласно эскизу,  согласованному с Подрядчиком (далее «Печь»), и монтаж дымохода на объекте недвижимости, принадлежащей Заказчику на праве собственности расположенном по адресу: _______________________________________________  

__________________________________________________________ (далее – «Место работ»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется предоставить и утвердить в оговоренные сторонами сроки (до момента начала работы) необходимые технические условия, заданные Подрядчиком: наличие бетонной площадки (фундамент), воды, электроэнергии

место установки и расположение печи, согласовать дизайн и размеры, выбрать материалы, трубы для дымохода и т.п.

1.3. Работу Подрядчик выполняет своими инструментами и оборудованием из материалов, оплачиваемых Заказчиком.

1.4. Работы по настоящему Договору выполняются работниками Подрядчика. Подрядчик также вправе без получения дополнительного согласования Заказчика привлекать к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц в качестве субподрядчиков.

1.5. Монтаж конструктива печи должен быть выполнен Подрядчиком в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком обязательств по предоставлению технических условий (п.1.2.)

1.5.1. Подрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения монтажных работ в случае если:

– Заказчик не произвел оплату по Договору на условиях предусмотренных Договором;

– Заказчик вносил изменения в проект (замена марки топки, дымохода, изменения в смете по материалам и стоимости, изменения в эскизах, чертежах, дизайнерского решения, технических параметров, изменения проекта), в результате которых возникает необходимость в затратах дополнительного времени и материальных ресурсов;

– до начала работ на объекте Заказчика не готова строительная площадка для проведения работ по монтажу печи (п.1.2 , п.2.2.) Договора;

– Заказчик определил с Подрядчиком новые сроки проведения монтажных работ;

– Заказчик переносит сроки согласования документов по приему выполненных работ, (присутствие на розжиге печи), подписания акта приема-передачи работ, односторонний отказ от подписания акта приема передачи работ).

– в случае если изменения в проекте повлекли заказ материалов за пределами РФ.

1.6. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

1.7. Подрядчик в праве не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения выполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, до устранения возникших препятствий.

2. Обязательства сторон

2.1. .Подрядчик:

2.1.1.Обязуется выполнить работу с надлежащим качеством, с соблюдением используемых для строительства печи нормативов в сроки, указанные в п.1.4 настоящего Договора.

2.1.2. Обязуется передать результат работ Заказчику.

2.1.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять порядок выполнения работы.

2.1.4. Сотрудники Подрядчика обязуются курить в отведенном месте,  на территории Заказчика во время работы и после ее окончания.

2.1.5. Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами произвести уборку всего мусора, образовавшегося в результате проведения работ, а также в результате проживания работников Подрядчика на территории Заказчика.

Место на территории Заказчика для складирования мусора определяет сам Заказчик.

Вывоз мусора за пределы территории Заказчика, в отведенное для мусора место может быть осуществлен за отдельную,  согласованную с Подрядчиком плату.

2.2. Заказчик:

2.2.1. Обязуется оплатить работу по цене и в порядке указанном в п. 3 настоящего Договора.

2.2.2. Заказчик обязуется письменно (по электронной почте с уведомлением о прочтении) не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ уведомить Подрядчика о готовности места для установки и обеспечить доступ рабочих к месту проведения работы в согласованное с Подрядчиком время. Заказчик обязуется получить подтверждение от Подрядчика в том, что Подрядчик такое уведомление получил.

2.2.3. Обязуется обеспечить следующие условия для проведения работ:

2.2.4. Наличие воды, электроэнергии, места для проживания, создания  достойных условий для рабочих (определяется Подрядчиком).

2.2.5. Конструкции, являющиеся основанием печи (фундамент), должны выдерживать нагрузку 10 тонн.

2.2.6. Электрические, водонапорные и иные коммуникации должны находиться на удалении не менее одного метра от конструкции печи.

2.2.7.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив при этом Подрядчику часть указанной цены пропорционально части фактически выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик возвращает Заказчику часть средств согласно акту сверки, составленному в присутствии Подрядчика и Заказчика, или их Представителей в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.

2.2.8. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество выполняемой Подрядчиком работы.

2.2.9.

Заказчик не вправе вносить изменения в проект непосредственно в процессе выполнения работ на объекте и давать такие указания работникам Подрядчика без письменного согласования таких изменений с Руководством Подрядчика. В случае внесения изменений в проект Заказчик обязан оплатить дополнительные затраты на материалы и время работы монтажной бригады из расчета 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за 1 рабочий день.

2.2.9.

1. Заказчик обязан принять у Подрядчика руководство по эксплуатации Оборудования и соблюдать инструкции по эксплуатации. В случае неисполнения и нарушений Заказчиком указанных инструкций, Подрядчик не несет ответственности за последствия таких нарушений.

3. Цена и порядок расчета по договору

3.1.Общаясумма по договору составляет __________________(________________________________________)рублей.

 Оплата по Договору производится в следующем порядке:

3.2 Заказчик выплачивает Подрядчику деньги на закупку материалов в размере _____________________(  ____________________________________________) рублей и предоплату (аванс) в течение 3 (трех) дней с момента начала работ, в размере _____________________ (___________________________________________) рублей.

3.2.1. После изготовления конструктива печи и монтажа дымохода, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком окончательный расчет, сразу после сдачи работ в соответствии с п.7 настоящего Договора в размере____________________( _________________).

4. Гарантийные сроки и обязательства

5.1. Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору составляет 1 (один) год при условии соблюдения Заказчиком инструкции по эксплуатации печи.

Подрядчик осуществляет бесплатное обслуживание печи в течение одного года с момента сдачи результата работ Заказчику при условии соблюдения Заказчиком инструкции по эксплуатации печи.

5.2. Подрядчик гарантирует исправную работу печи, в течение всего гарантийного срока.

5.3. Подрядчик обязуется исправлять в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по требованию Заказчика, все выявленные дефекты, не связанные с неправильной эксплуатацией печи.

5.4. По истечении гарантийного срока, Подрядчик принимает на себя обязательства по обслуживанию собранной печи только в случае заключения с Заказчиком Договора на такое обслуживание, согласно инструкции по эксплуатации.

5.5. Гарантия не распространяется на случаи:

5.5.1. Всех дефектов, возникших в результате нарушения требований по эксплуатации печи.

5.6. Все производственные недостатки допущенные Подрядчиком в период гарантийного срока, будут устраняться в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления требований Заказчика об устранении.

5. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора (стихийное бедствие, землетрясение, пожар, и.т.д., правовые акты органов государственной власти и т.п.)

6.2. При наступлении обстоятельств (п.6.1) Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 7 (семи) дней с наступления указанных обстоятельств, в противном случае они теряют право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

6. Приемка работ

7.1 Работа по договору оформляется актами приема-передачи работ. Работа считается выполненной полностью после осуществления пробной топки и проверки тяги печи.

Дальнейшая сушка и эксплуатация печи осуществляется Заказчиком самостоятельно, согласно инструкции, прилагаемой к настоящему Договору.

Акт приема-передачи подписывается Подрядчиком и передается Заказчику на рассмотрение и его подписание.

 7.2. Заказчик обязан подписать акт приема-передачи выполненных монтажных работ в течение 3-х (трех) дней или в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта письменном виде. Если в указанные сроки Заказчик не подписал акт приема-передачи работ и не направил мотивированный отказ, то работы Подрядчика считаются принятыми.

7.3. В случае уклонения Заказчика от приемки-передачи работ, осуществления розжига печи, в течение 3(трех) дней после уведомления Заказчика Подрядчиком по электронной, факсимильной или телефонной связи о готовности сдачи работ и розжига печи, работы считаются принятыми, и Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ в полном объеме на условиях настоящего Договора.

7.4. Все замечания и пожелания, возникшие во время приемки-передачи работ, должны быть аргументированы и оформлены в письменном виде.

7. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. Все претензии по настоящему Договору оформляются в письменном виде

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат решению в порядке, установлено законодательством РФ.

8. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.3. Перечень приложений к договору:

– Эскиз печного комплекса1шт.

– Спецификация материалов и работ.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК: ____________________

Скачать договор

Источник: https://pravilniepechi.ru/dogovor

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.